Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 86 de 10/6/1994

En uso de las facultades que me confiere el Decreto 208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto publicar la Resolución de un contrato de obras con los requisitos que se señalan.

Servicio Andaluz de Salud. Gerencia Provincial de Granada.

Asunto: Resolución del Contrato entre el Gerente del Servicio Andaluz de Salud en Granada y la Empresa Rucer SA, correspondiente al G.P. 2/90, de Construcción del Consultorio T-0 en Picena.

ANTECEDENTES

Primero: Con fecha 5 de diciembre de 1990 fue suscrito con don Jesús Naranjo López, representante de la Empresa Rucer SA, contrato para la realización de la Obra: «Construcción de Consultorio Tipo 0 en Picena (Granada)«, Obra adjudicada por un importe de 6.634.901 ptas., siendo su plazo de ejecución de 4 meses.

Segundo: El día 30 de julio de 1992, se personaron en el lugar de las Obras, el Jefe del Sector de Ordenación Funcional e Inversiones de la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud de Granada, don José Eloy Martínez Guerrero; el Arquitecto Técnico de dicha Gerencia Provincial, don Rafael Campos Ruiz; el Arquitecto Director de las Obras, don José Llorens Ballesteros; y el Representante de la Empresa Adjudicataria Rucer SA, don Jesús Naranjo López.

Se realizó el Acta de Recepción Provisional; siendo ésta «con reparos«, se le dio un plazo justo para subsanar los defectos encontrados en el recorrido que se efectuó a las obras y que fueron reflejados al dorso del Acta citada. A pesar de ello, el Representante de la Empresa Adjudicataria, don Jesús Naranjo López, se negó a firmar el Acta alegando no estar de acuerdo con el Plazo impuesto por la Administración. No obstante firmó el recibí, al serle entregada en ese momento copia del Acta.

Tercero: El día 23 de febrero de 1993, se personaron en el lugar de las Obras, el Jefe de Ordenación Funcional e Inversiones de la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud de Granada, don J. Eloy Martínez Guerrero; el Arquitecto Técnico de dicha Gerencia Provincial, don Rafael Campos Ruiz; el Arquitecto Técnico Director de las Obras, don Rafael Avila Martín, disculpando al Arquitecto Director de las mismas don José Llorens Ballesteros, por su no comparecencia a la Reunión por encontrarse indispuesto y en cama bajo prescripción médica y estando presentes el Sr. Alcalde de la Localidad y los médicos del Consultorio en funcionamiento. A pesar de la citación no comparece un Representante legal de la Empresa adjudicataria.

Del recorrido efectuado en las mencionadas Obras, los Técnicos asistentes dieron fe de lo siguiente:

a)No se efectuaron las reparaciones indicadas en el Acta de Recepción Provisional «con reparos« de fecha 30.7.92.

b)Efectuada una Medición Valorada general de las Obras se pudo apreciar que faltan las siguientes unidades de Obra:

1.2 Uds. Cazoleta con Sumidero en patio24.028

2.1 Ud. Acometida de Electricidad21.100

3.1 Ud. Interruptor diferencial6.288

4.2 Uds. Interruptor magnetotérmico 10A3.693

5.1 Ud. Interruptor magnetotérmico 16A1.846

6.1 Ud. Interruptor magnetotérmico 25A1.846

7.1 Ud. Instalación contador centralizado11.536

8.2 Uds. Punto de luz de Emergencia8.816

9.1 Ud. Línea repartidora6.024

10.1 Ud. Zumbador Timbre420

11.4 Uds. Pantalla calor negro 2.000 W41.002

12.1 Ud. Contador de agua12.797

13.2 Uds. Conexión inodoro tanque bajo3.120

14.1 Ud. Inst. calentador (embellecedor)660

15.1 Ud. Llave de paso 1/2``765

16.3 Uds. Llave de paso 3/4``2.776

17.1 Ud. Llave de paso 1``1.245

18.1 Ud. Válvula de retención2.152

19.2 Uds. Extintor16.549

20.1 Ud. Equipo autónomo de emergencia6.541

21.4 Uds. Luminaria de superficie26.945

22.5 Uds. Luminaria empotrada61.487

23.4 Uds. Guardavivos en alicatado1.800

24.1 Ud. Solado goma rampa minusválidos19.377

25.1 Ud. Solado baldosa chino lavado44.337

26.1 Ud. Rejilla ventilación3.141

27.1 Ud. Luna pulida de 6 mm a 4 mm13.863

28.1 Ud. Luna Securit de 6 mm a 4 mm36.388

29.4 Uds. Rótulos de metacrilato9.585

Total ejecución material:390.127

Asciende la valoración de la Ejecución Material de las Unidades de Obra que faltan por realizar, a la figurada cantidad de: Trescientas noventa mil ciento veintisiete pesetas.

De las que se levanta Acta.

Cuarto: El día 24 de marzo de 1993, se personaron en el lugar de las Obras, el Jefe de Ordenación Funcional e Inversiones de la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud de Granada, don J. Eloy Martínez Guerrero; el Arquitecto Técnico de dicha Gerencia Provincial, don Rafael Campos Ruiz; el Arquitecto Director de las Obras don José Llorens Ballesteros; y el Representante de la Empresa Adjudicataria, don Jesús Naranjo López. Efectuada una Medición Valorada de las Obras, se pudo apreciar en el recorrido de la inspección que faltan las siguientes unidades de Obra:

1.1 Ud. Acometida de Electricidad21.100

2.4 Uds. Pantalla calor negro 41.000

3.1 Ud. Contador de agua12.797

4.1 Ud. Llave de paso 1/2``765

5.3 Uds. Llave de paso 3/4``2.776

6.1 Ud. Llave de paso 1``1.245

7.1 Ud. Válvula de retención 1``2.152

8.2 Uds. Extintor16.549

9.1 Ud. Equipo autónomo de emergencia6.541

10.5 Uds. Luminaria empotrada12.297

11.1 Ud. Solado rampa minusválidos19.377

12.1 Ud. Rejilla ventilación3.141

13.1 Ud. Luna pulida de 6 mm a 4 mm13.863

14.1 Ud. Luna Securit de 6 mm a 4 mm36.388

15.2 Uds. Cazoleta con sumidero en patio24.028

16.2 Uds. Conexión inodoro tanque bajo3.120

17.1 Ud. Instalación calentador (embellecedor)660

18.4 Uds Guardavivos en alicatado1.800

19.4 Uds. Rótulos metacrilato9.585

Total ejecución material:229.186

Asciende la Valoración de la ejecución material de las unidades de Obra que faltan por realizar, la figurada cantidad de: Doscientas veintinueve mil ciento ochenta y seis pesetas.

Quinto: El día 1 de junio de 1993, se personó en el lugar de las Obras el Arquitecto Técnico de la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud de Granada, don Rafael Campos Ruiz.

Efectuada una Medición Valorada general de las Obras, se pudo apreciar en el recorrido de la inspección que faltaban las siguientes unidades de Obra:

1.1 Ud. Acometida de Electricidad21.100

2.4 Uds. Pantalla calor negro 2.000 W41.002

3.1 Ud. Contador de agua12.797

4.1 Ud. Llave de paso 1/2``765

5.3 Uds. Llave de paso 3/4``2.776

6.1 Ud. Llave de paso 1``1.245

7.1 Ud. Válvula de retención 1``2.152

8.2 Uds. Extintor16.549

9.1 Ud. Solado goma Rampa minusválidos19.376

10.1 Ud. Rejilla ventilación3.141

11.1 Ud. Luna pulida de 6 mm a 4 mm13.863

12.1 Ud. Luna Securit de 6 mm a 4 mm36.388

13.2 Uds. Cazoleta con sumidero en patio24.028

14.2 Uds. Conexión inodoro tanque bajo3.120

15.1 Ud. Instalación calentador (embellecedor)660

16.4 Uds Guardavivos en alicatado1.800

17.4 Uds. Rótulos metacrilato9.585

Total ejecución material:210.348

Asciende la Valoración de la Ejecución Material de las unidades de Obra que faltan por realizar, la figurada cantidad de: Doscientas diez mil trescientas cuarenta y ocho pesetas.

Sexto: Que el presente contrato ha sido ejecutado de conformidad con las siguientes incidencias:

1? Certificaciones tramitadas

núm. 1 enero 91 0 ptas.

núm. 2 febrero 91 1.899.171 ``

núm. 3 marzo 91 1.482.608 ``

núm. 4 abril 91 1.608.833 ``

Total certificado4.990.612ptas.

Queda por certificar1.644.289ptas.

Saldo a favor del contratista1.421.401ptas.

2? Actas de Recepción Provisional

FechaIncidencias

30.4.92Anulada

30.7.92Con reparos

23.3.93Con reparos

Séptimo: El día 24 de junio de 1993, se propone por la Dirección Provincial de Atención Sanitaria el inicio del Expediente de Resolución de Contrato por incumplimiento del contratista, una vez informado favorablemente por la Asesoría Jurídica de la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Granada.

Octavo: Con fecha 8 de julio de 1993, se notifica al contratista la Propuesta de Resolución de Contrato y se le concede un Plazo de 15 días para que si a su derecho interesase, examinara la propuesta de inicio de expediente de Resolución que se adjuntó y dedujese las alegaciones que considerase de su interés.

Noveno: Con fecha 15 de noviembre de 1993, se ha efectuado la Liquidación de la Obra, la cual asciende a 1.341.530 ptas, de las que hay que deducir:

a)Por licencia de Obras: 100.063 ptas.

b)La Indemnización por alquiler asciende a:

Año 1992: 5 meses x 14.799 é 73.995 ptas.

Año 1993: 10,5 meses x 14.799 é 155.390 ptas.

Total: 229.385 ptas.

Por lo tanto la cantidad total a favor del Contratista asciende a: un millón doce mil ochenta y dos pesetas (1.012.082 ptas.)

Décimo: Transcurrido dicho Plazo no se ha recibido en el Registro de la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud, comunicación alguna por parte del Contratista.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Que este Organo de Contratación es el competente para resolver el Contrato de referencia, en virtud de lo establecido en el art. 18 de la Ley de Contratos del Estado y art. 50 del Reglamento General de Contratación del Estado y de las competencias atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, de creación del Servicio Andaluz de Salud y delegadas en la Resolución 76/1991, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto 208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

Segundo: Que el art. 52.1 y 53 de la Ley de Contratos del Estado y el art.

157.1 y 160 del Reglamento General de Contratación del Estado, establecen como causa de Resolución del Contrato, el incumplimiento de las Cláusulas contenidas en el mismo, siendo este incumplimiento imputable al Contratista.

Tercero: De conformidad con el art. 53 de la Ley de Contratos del Estado y

160 del Reglamento General de Contratación del Estado, cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista le será incautada la Fianza y deberá indemnizar además a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados.

Vistos, cuantos antecedentes figuran en el Expediente instruido al efecto y cumplidos los trámites establecidos por la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento General de Contratación del Estado, así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y Particulares para la contratación de Obras para el Estado y demás disposiciones de aplicación:

RESUELVO

Primero: Acordar la Resolución del Contrato suscrito entre el Servicio Andaluz de Salud y la Empresa Rucer SA, para la construcción del Consultorio Local Tipo 0 en Picena, por incumplimiento de las Cláusulas contenidas en el Contrato.

Segundo: Acordar la incautación de la Fianza que garantizó la contratación.

Tercero: Acordar la Liquidación de las Obras realmente ejecutadas por importe de 1.341.530 ptas., en las que se han incluido 79.871 ptas., por deficiencias encontradas, fijando una indemnización por Alquiler de 229.385 ptas., y el importe de la Licencia de Obras de 100.063 ptas., con lo que resulta un saldo de 1.012.082 ptas. a favor del Contratista.

Contra la presente Resolución, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el art. 19 de la Ley de Contratos del Estado y en los Plazos y Términos del art. 58.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de mayo de 1994.-El Director Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.

Descargar PDF