Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 133 de 19/11/1996

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha resuelto anunciar a subasta, procedimiento abierto, el contrato de obras que se indican, por gestión anticipada.

1. Obra: Reparación de estructura en I. BUP de Berja.

Presupuesto Tipo de licitación: 14.012.082 ptas. Plazo de Ejecución: 4 meses.

Clasificación: Grupo C-3, Categoría B.

2. Obra: Ampliación y adaptación de Edificio para Enseñanza Secundaria en C.P. de Tabernas.

Presupuesto Tipo de licitación: 49.998.810 ptas. Plazo de Ejecución: 6 meses.

Clasificación: Grupo C. Categoría: Todos.

Este expediente está declarado de urgencia, a los efectos indicados en el artículo 72 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición de Proyectos: Los proyectos y Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sita en Finca Santa Isabel, Paseo de la Caridad, 125 de Almería, durante el plazo de presentación de proposiciones en días laborables, excepto sábados, desde las nueve a las catorce horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de presentación de la documentación terminará el decimotercer día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si la terminación del plazo coincidiera en sábado, se trasladará, al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Registro General de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, Paseo de la Caridad, 125 (Finca Santa Isabel) de Almería.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A): Documentación General, en la forma que determina la Cláusula

9.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En el sobre B): Proposición Económica en la forma que determina la Cláusula

9.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Contratación al quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones, hará público en el tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, los defectos materiales observados en la documentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala de Reuniones de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Almería. Si la fecha de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 12 de noviembre de 1996.- El Delegado, Francisco Contreras Pérez.

Descargar PDF