Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 114 de 30/09/1997

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma de subasta el siuiente contrato de obra.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.

a) Oranismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

c) Núm. de expediente: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda o en la Deleación Provincial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.

c) Localidad y Códio Postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 95/455.48.00.

e) Telefax: 95/422.79.32.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día del plazo de presentación de solicitudes.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: El día 29-10-97, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siuiente documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa¯. La señalada y en la forma que determina la cláusula 8-2-1 del Plieo de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición Económica¯. La señalada y en la forma que determina la cláusula 8-2-2 del Plieo de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Luar de presentación:

1ª Entidad: Reistro General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.

3ª Localidad y Códio Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliado a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a presentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El día 12 de noviembre de 1997.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: No.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: MA-96/040-P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rep. Interal Grupo Bda. «Francisco Romero¯, en Cártama.

b) División por lotes y número: No.

c) Luar de ejecución: Cártama.

d) Plazo de ejecución: 6 meses.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 49.641.091 ptas.

5. Garantías.

a) Provisional: Dispensado seún lo estipulado en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo: C, Subrupo: 4, Cateoría: D.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia por aluno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, seún se especifica en el Anexo núm. 7 del Plieo de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: H-97/10-P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación Urbanización 207 Viviendas en Huelva.

b) División por lotes y número: No.

c) Luar de ejecución: Huelva.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 56.680.916 ptas.

5. Garantías.

a) Provisional: Dispensado seún lo estipulado en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo; C, Subrupo: 4, Cateoría: C.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia por aluno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, seún se especifica en el Anexo núm. 7 del Plieo de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 15 de septiembre de 1997.- El Secretario General Técnico, Dieo Romero Domínuez.

Descargar PDF