Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 140 de 02/12/1997

El Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 1997, aprobó el expediente de contratación de 12 unidades del Instituto de Enseñanza Obligatoria de Isla Cristina y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a cuyo efecto se procede a la publicación de un extracto del mismo:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Isla Cristina, sito en Gran Vía, 43, Código Postal 21410. Telfs. 959/34.30.09-33.19.12. Fax 959/34.39.72/33.01.99.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Obras y Urbanismo, sita en calle General Mola, 23, bajo. Telf. 959/34.30.09. Fax 959/34.39.72.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras de 12 unidades del Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

b) Lugar de ejecución: Isla Cristina.

c) Plazo de ejecución: 12 meses, admitiéndose la posibilidad de reducir dicho plazo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 256.538.377 ptas. IVA incluido.

5. Garantía. Provisional: 5.130.768 ptas.

6. Obtención de documentación e información: La documentación podrá obtenerse durante el plazo para la presentación de las Proposiciones en el Servicio de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Isla Cristina.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría E.

b) Otros requisitos: No se contemplan.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones deberán presentarse durante los veintiséis días naturales siguientes a la última publicación del anuncio de licitación, finalizando a las 14,00 horas del último día. Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo se prorrogará hasta las 14,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en la Cláusula XII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Isla Cristina, sito en Avda. Gran Vía, 43, Isla Cristina (Huelva), Código Postal 21410.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admite la presentación de variantes, las cuales únicamente podrán referirse a la posibilidad de reducir el plazo de ejecución establecido en la Cláusula X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas: La apertura de ofertas tendrá lugar a las 11,00 horas del séptimo día natural siguiente a la terminación del plazo para la presentación de ofertas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Isla Cristina.

10. Exposición pública del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: De conformidad con el art. 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se expone al público el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación de forma simultánea al anuncio de licitación, pudiéndose presentar alegaciones contra el Pliego durante los ocho días hábiles siguientes a la publicación del presente anuncio. Si dentro de dicho plazo se formulasen alegaciones contra el Pliego, la licitación se aplazará cuando resulte necesario.

11. Otras informaciones: El expediente de contratación de este anuncio está condicionado a la aprobación definitiva del Proyecto Básico y de Ejecución del Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria, ya se produzca la misma de forma expresa o tácita.

12. Gastos de anuncios: Los gastos de todos los anuncios que genere el presente expediente serán a cuenta de la empresa adjudicataria.

Isla Cristina, 20 de noviembre de 1997.- El Alcalde, Francisco Zamudio Medero.

Descargar PDF