Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 124 de 31/10/1998

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto mediante la forma de subasta el siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía en Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General- Contratación.

c) Número de expediente. Clave: 03-AL-0200-0.0-0.0-ON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Acceso al Polígono Industrial de Olula del Río en A-334 (Almería)¯.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Olula del Río (Almería).

d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 19.997.811 pesetas.

5. Garantías.

a) Provisional: 399.956 pesetas.

b) Definitiva: 799.912 pesetas.

6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería. Servicio de Secretaría General-Contratación.

b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6º

c) Localidad y código postal: Almería, 04004.

d) Teléfono: 950/23.10.99. Extensión 115.

e) Telefax: 950/26.46.30.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día antes de la finalización de la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas del decimotercer día (13) natural, contado desde el siguiente al de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería:

1ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería.

2ª Domicilio: Hermanos Machado, 4-6ª

3ª Localidad y código postal: Almería, 04004.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Almería. Secretaría General.

b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6ª

c) Localidad: Almería.

d) Fecha: El tercer día (3) natural, después del indicado en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones.

a) El expediente de contratación de este anuncio ha sido declarado de urgencia, a los efectos del art. 72 de la Ley

13/95, de Contratos de las AA.PP.

b) La documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por la correspondiente certificación de los datos contenidos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con la declaración responsable de no alteración de los mismos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Almería, 22 de octubre de 1998.- El Delegado, Francisco Espinosa Gaitán.

Descargar PDF