Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 93 de 12/8/1999

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento de adjudicación abierto, el siguiente contrato de obra:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes.

c) Número de expediente: 02-SE-1299-0.0-0.0-SV.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora de seguridad vial en la carretera A-431, travesía de Lora del Río.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.

d) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 34.999.600 ptas. (210.351,83 euros).

5. Garantías.

a) Provisional: 699.992 ptas. (4.207,04 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de Obras Públicas y Transportes de Sevilla.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de Navarra.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 95/423.22.21-24-25.

e) Telefax: 95/423.49.07.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo «G¯ viales y pistas; Subgrupo 6; Obras viales sin cualificación específica; Categoría «d¯.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir de la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.

c) Lugar de presentación: Delegación de Obras Públicas y Transportes de Sevilla.

1ª Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes.

2ª Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de Navarra.

3ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso):

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla.

b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 25 días naturales desde el siguiente a la publicación en BOJA.

10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).

Sevilla, 2 de agosto de 1999.- El Delegado, José Jurado Marcelo.