Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 93 de 16/05/2018
5. Anuncios5.1 Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se hace pública la formalización del contrato de obra que se cita.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00135775.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Huelva hace pública la formalización del contrato de obras realizado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva.
c) Número de expediente: 2/2017.
2. Objeto del contrato: Obras de mejora en la Escuela de Hostelería de Islantilla.
a)
b) División por lotes y número de lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 semanas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y cinco mil novecientos cincuenta euros con cuarenta y un céntimos (185.950,41 euros), excluido el IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de abril 2018.
b) Adjudicatario: 2007 Alto la Era Construcciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: 148.090,91 €, IVA 31.099,09 €.
6. Formalización.
a) Fecha: 27 de abril de 2018.
Huelva, 7 de mayo de 2018.- El Director, Manuel José Ceada Losa.
Descargar PDF
Disposición anterior
Disposición siguiente